Договор услуг строительных механизмов

Договор оказания услуг строите льной техники и механизмов №

Главная > Документ

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МЕХАНИЗМОВ №

г. Санкт- Петербург «____»__________ 2012 г.

Индивидуальный предприниматель Белокриницкая Людмиила Петровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,. действующая на основании Свидетельства предпринимателя , с одной стороны и ____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги дорожных и/или строительные механизмов и оборудования, именуемое далее автомобильной Техникой, а Заказчик принимает их и производит оплату на условиях, предусмотренных настоящим договором.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Договор принимается к исполнению Исполнителем после получения факсимильной или электронной копии надлежаще оформленной заявки Заказчика, форма которой установлена в Приложении № 2 к настоящему договору.

2.2. Исполнитель обязуется предоставить технику в срок, при условии направления заявки Заказчика не менее чем за 24 часа до времени предоставления техники.

2.3. Минимальный срок заказа техники составляет 4 (Четыре) машино-часа (½ машино-смены).

2.4. Техника предоставляется с водителем (машинистом). Оплата услуг водителя, топливо и ГСМ включены в стоимость.

2.5. Техника, передаваемая по настоящему Договору, должна использоваться Заказчиком по целевому назначению, указанному в заявке и технической документации.

3.1.1. В любое время проверять порядок использования Заказчиком Техники на соответствие условиям настоящего договора.

3.1.2. В случае нарушения Заказчиком оговоренных целей эксплуатации предоставленной Техники, потребовать досрочного возврата Техники с выплатой штрафа, указанного в п. 5.6. настоящего договора.

3.2.1. Предоставить Технику в технически исправном состоянии в соответствии с заявкой Заказчика.

3.2.2. Предоставить Технику в количестве и в сроки, указанные в заявке.

3.2.3. В случае технической неисправности техники, в кратчайшие сроки предоставить на период ремонта аналогичную Технику.

3.3.1. Продлить срок работы Техники, находящейся на объекте, сверх сроков указанных в заявке. При этом Заказчик гарантирует оплату дополнительных часов (указанных и подписанных в рапорте) не позднее 3 дней с момента переработки.

3.3.2. При заказе Техники более чем на одну смену, Заказчик вправе не оплачивать один час подачи на объект, при условии предоставления межсменной стоянки для Техники на своем объекте и гарантии ее полной сохранности вне рабочее время.

3.4.1. Предоставить Исполнителю заполненный оригинал и/или факсимильную копию заявки, оформленную в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.

3.4.2. Своевременно оплачивать платежи за услуги Техники, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. Исключить доступ к Технике третьих лиц.

3.4.4. Немедленно извещать Исполнителя о любом повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Технике ущерб и своевременно принимать необходимые меры по предотвращению ущерба и/или предупреждению угрозы его возникновения.

3.4.5. Не вскрывать предоставленную Технику и не производить какие-либо переделки, ремонт и изменения конструкции без письменного согласия Исполнителя и участия специалистов Исполнителя.

3.4.6. При использовании Техники для оказания услуг третьим лицам, уведомить об этом Исполнителя в Приложении №2.

3.4.7. Использовать Технику строго в целях и на объектах, оговоренных при подаче заявки, в соответствии с назначением техники, указанным в технической документации.

3.4.8. В случае невозможности оказания услуги на объекте Заказчика и по вине Заказчина, выявленной непосредственно в день оказания услуги, последний оплачивает Исполнителю сумму, равную стоимости двух часов работы заказанной техники (один час подачи и один час возврата техники в гараж).

3.4.9. Назначить ответственного за эксплуатацию техники на объекте с обязательным указанием его ФИО и должности в Приложении №2. Ответственный представитель Заказчика вправе давать распоряжения водителю (машинисту) по вопросам эксплуатации техники, а также заверять своей подписью с расшифровкой и/или штампом Заказчика сменные рапорта и/или путевые листы для бортовых машин и гидроманипуляторов (Приложение № 3) с обязательным указанием фактически отработанного времени на объекте, времени начала и окончания работ. Сменный рапорт в равной степени как и Акт оказания услуг признается Сторонами документом, подтверждающим факт оказания услуги. Ксерокопия рапорта заверенного печатью Исполнителя предоставляется Заказчику по завершению работ. В случае разночтений Исполнитель обязуется предоставить для сверки оригинал рапорта в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя.

3.4.10. Предоставить Исполнителю подписанные акты выполненных работ (и приложения к ним) не позднее десяти рабочих дней с момента получения указанных актов от Исполнителя. В случае непредставления актов и отсутствия мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ со стороны Заказчика в указанный срок, обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными.

3.4.11. При использовании грузоподъемных механизмов назначить ответственного за безопасное перемещение грузов, обеспечить стропальщиками и соблюдать правила ГГТКН и СНиП.

3.4.12. Заказчик собственными силами обеспечивает снабжение техники электроэнергией в случае ее необходимости для эксплуатации техники на объекте.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору исчисляется в машино-часах.

Один час подачи техники в пределах г. Санкт-Петербурга к объекту и 7 часов работы составляют целую машино-смену; один час подачи в пределах г. Санкт-Петербрга и 3 часа работы составляют ½ (минимальную) машино-смену. Исключение составляют бортовые автомобили и гидроманипуляторы. При заказе вышеперечисленной техники минимальная смена состоит из одного часа подачи в пределах г. Санкт-Петербурга и 5 часов работы. Необходимое время работы Техники указывается Заказчиком самостоятельно в Приложении №2.

4.2. Стоимость соответствующего машино-часа указана в Приложении № 1 к настоящему договору (Прайс-Лист).

4.3. При заказе минимальной смены, стоимость часа работы техники возрастает на коэффициент равный 1,3 (Одной целой трем десятым). При продлении техники, заказанной на минимальную смену, дальнейший расчет последующих часов работы будет производиться исходя из стоимости машино-часа с коэффициентом.

4.4 При заказе техники в пределах 20 км зоны от границ города Санкт-Петербурга (границами города в данном договоре считаются КПП милиции) смена будет включать в себя 2 (Два) часа подачи к объекту и 6 (Шесть) часов работы.

4.5. При заказе Техники далее чем за 20 км от границ города расчет стоимости оказания услуги производится исходя суммированием стоимости Машино-смены соответствующей единицы и стоимости прогона техники до объекта.

4.6. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки при заказе Техники, ввиду чего стоимость машино-часа указанная в выставленных Заказчику счетах может отличаться от Приложения №1 настоящего Договора.

4.7. При использовании Техники менее срока, оговоренного в заявке, или простоя по вине Заказчика, оплата производится не менее чем за соответствующую машино-смену, указанную в Приложении №2. Если простой произошел по вине Исполнителя, то оплата производится за фактически отработанные машино-часы, указанные в рапорте.

4.8. Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости услуг, указанных в Прайс-Листе, предварительно уведомив об этом Заказчика за 14 календарных дней до начала действия нового Прайс-Листа.

4.7. Оплата услуг производится Заказчиком на основании счета Исполнителя. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% предоплаты не позднее, чем за 1 (Один) банковский день до начала оказания услуг.

4.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с кор. счета Заказчика.

5.1. Исполнитель не несет ответственность за предоставление техники, не отвечающей целям ее использования Заказчиком, в случае, если Заказчик указал неверные сведения.

5.2. В случае нарушения сроков предоставления техники либо ее непредставления по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от стоимости неисполненного обязательства за каждый час просрочки.

5.3. За нарушение сроков внесения платы за оказание услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.4.В случае неоплаты выставленных счетов за продление срока работы техники, Исполнитель оставляет за собой право приостановить работу техники, уведомив об этом Заказчика любым доступным способом.

5.5. Заказчик возмещает Исполнителю реальный ущерб, причиненные утратой и/или повреждением (порчей) техники, на основании двустороннего акта о недостаче/повреждении оборудования, по средним рыночным ценам, действующим на момент подписания указанного акта.

5.6. В случае нарушения Заказчиком оговоренных целей эксплуатации предоставленной техники, Исполнитель имеет право досрочного возврата техники с взысканием с Заказчика штрафа в размере стоимости целой машино-смены данной Техники, согласно Прайс-листу.

5.7. Уплата штрафа (пени, неустойки) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них настоящим договором обязательств в полном объеме.

5.8. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил безопасной эксплуатации техники и охраны труда на объекте, предусмотренных действующим законодательством.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных, непредотвратимых обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, оползни, смерчи, ураганы и т.п.), признанные в качестве таковых соответствующими органами гидрометеорологической службы; пожары, признанные соответствующими органами пожарной безопасности в качестве таковых; забастовки, военные действия, террористические акты, признанные органами государственной власти; и прочие события, не зависящие от воли сторон и непосредственно влияющие на исполнение настоящего договора. Изменение финансовой ситуации в Российской Федерации (дефолт, деноминация, девольвация и проч.) не признается обстоятельством непреодолимой силы.

Ознакомьтесь так же:  Шум Общие требования

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., сторона, для которой произошло наступление таких событий, должна немедленно (не позднее 1 недели) известить другую сторону. При отсутствии своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны согласились, с тем, что Договор и все приложения к данному Договору, заключенные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии последующего обмена оригиналами.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случае неисполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

8.4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

8.5. Действие настоящего договора начинается с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного взаиморасчета сторон.

8.6. Прекращение действия настоящего договора или его расторжение не освобождает Стороны от исполнения возложенных на них настоящим договором обязательств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор услуг строительных механизмов

Уважаемые господа клиенты!

Обязательным условием работы с ООО «Автосаф» является заключение договора как с организациями, так и с частными лицами на вывоз снега и грунта, доставку песка, щебня и других сыпучих материалов самосвалами КамАЗ- 65115 и SCANIA P380, а также на выполнение различных земляных работ.

Образец типового договора на оказание услуг (выделение автотранспорта и механизмов) представлен ниже.

Общество с ограниченной ответственностью «Автосаф», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора г-на Бильдига Федора Ильича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующее на основании ________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг путём предоставления (выделения) механизмов на строительные объекты на условиях, согласованных сторонами в настоящем договоре.

2. Стоимость услуг

2.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору определяется договорной ценой и рассчитывается по фактически отработанному количеству рейсов единицы автотранспорта или фактически отработанному времени каждой единицы механизма в течение одного машино-часа (машино-смены) работы механизма с учетом НДС. Понятие «работа механизма» включает в себя работу обслуживающего персонала и работу механизма.
Протокол согласования договорной цены по оказанию услуг является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение к договору).

2.2. Цена договора определяется как произведение стоимости машино-часов (рейсов) на количество часов (рейсов) работы механизма на данном объекте с учетом (без учета) повышающего коэффициента.

2.3. При возникновении необходимости оказания Исполнителем дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору.

3. Порядок учета работы механизма

3.1. Учет работы механизмов производится на основании соответствующих актов (рапортов).

3.2. Акты учета механизмов и путевые листы ежедневно оформляются ответственным представителем Заказчика с указанием в актах наименования объекта, наименования машины или механизма, ФИО машиниста, количество отработанного времени (рейсов). Акты подписываются представителем Заказчика и скрепляются печатью. Оформленный акт учета механизма является основным документом, подтверждающим факт работы механизма и соответственно фактом оказания услуг.

3.3. Акты учета механизмов и путевые листы составляются в двух экземплярах и хранятся в бухгалтерии Заказчика и Исполнителя.

3.4. Акты учета механизмов, сменные рапорта, путевые листы Исполнитель сдаёт Заказчику до 25 числа, следующего месяца. Заказчик проверяет переданные документы в течение пяти дней.

4. Платежи и расчеты

4.1. Расчеты за выполненные Исполнителем работы производятся ежемесячно, исходя из фактически отработанного механизмами времени (рейсов) на основании оформленных Сторонами договора, актов учета работы механизмов.

4.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в течение 10 банковских дней после оформления актов учета работы механизмов Заказчиком.

4.3. По соглашению сторон оплата оказанных услуг может производиться путём передачи векселей, а также другими, не противоречащими действующему законодательству, способами.

5. Условия и сроки оказания услуг

5.1. Услуги, оказываемые по настоящему договору, производятся на основании заявки Заказчика, направляемой Исполнителю не менее чем за одни сутки до предполагаемого времени начала работ. В заявке указывается характер услуг, наименование и количество механизмов, ориентировочное время оказания услуг, а также другие имеющие значения условия.

5.2. Заказчик предоставляет заявку на работу автотранспорта и механизмов по телефону не позднее 15 часов дня, предшествующего дню работы. Эксплуатацию механизмов осуществляют работники Исполнителя, находящиеся с ним в трудовых отношениях.

5.3. Производством работ руководит ответственный представитель Заказчика.

5.4. Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте.

6. Обязанности Исполнителя

Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязуется:

6.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объёме и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

6.2. Обеспечить исправность механизмов в течение времени оказания услуг на объекте, в случае возникновения неисправностей – их устранение или замену механизмов. При всех условиях неисправность механизмов не должна препятствовать нормальному производственному ритму на объекте.

6.3. Обеспечить механизмы горюче-смазочным материалом, укомплектовать механизмы экипажами механизаторов, имеющих специальную квалификацию и навыки работы.

7. Обязанности Заказчика

Для выполнения условий настоящего договора Заказчик обязуется:

7.1. Обеспечить своевременное представление Исполнителю заявок на работу механизмов.

7.2. Обеспечить надлежащее оформление актов учета работы механизмов.

7.3. Обеспечить оплату оказанных услуг и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Обеспечить охрану механизмов на объекте.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путём переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.2. В случае если разногласия не могут быть решены путём переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае простоя механизмов по вине Заказчика он возмещает Исполнителю ущерб в размере стоимости времени простоя механизмов по ценам, предусмотренным настоящим договором.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действует эти обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действует в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2011 г.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. Расторжение договора производится Сторонами в соответствии с действующим законодательством.

12. Дополнительные условия

Приложение: Протокол согласования договорной цены.

13. Юридические адреса и реквизиты cторон

Исполнитель:

ООО «Автосаф»
Юридический адрес: 140000, г. Люберцы, Московская обл., ул. Красная, д. 3
Почтовый адрес: 117534, Москва, ул. Дорожная, д. 3 А
ИНН 5027062035
КПП 502701001
Р/с 40702810500130401000
в КБ «Локо Банк» (ЗАО), Москва
К/с 30101810500000000161
БИК 044585161

Заказчик

Юридический адрес:__________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
Р/с _________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________
К/с _________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВЫДЕЛЕННЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ

ДОГОВОР N _____
на оказание услуг выделенными
строительными машинами и механизмами
с обслуживающим персоналом
г. _________
«___»___________ ____ г.
______________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)
«Исполнитель», в лице _____________________________, действующ___ на
(Ф.И.О. и должность)
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________,
(наименование организации)
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,
(Ф.И.О. и должность)
действующ___ на основании Устава, с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику ___________ машину ____________ за плату во временное пользование и оказать своими силами услуги по управлению машиной и ее технической эксплуатации, а Заказчик обязуется принять в пользование с обслуживающим персоналом строительную машину для производства работ под руководством ответственных лиц Заказчика. Адрес объекта:_________________________.
1.2. После предоставления Исполнителем машины на строительную площадку Заказчик в _____-дневный срок выплачивает аванс в размере ________ с учетом НДС на основании счета, выставленного Исполнителем.
1.3. Обслуживающий персонал является работниками Исполнителя и подчиняется распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации машины.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Стоимость машиночаса работы ____________________________
(наименование машины)
с обслуживающим персоналом составляет _______________, включая НДС.
(указать сумму)
2.2. Ежедневная норма эксплуатации машины Заказчиком составляет не менее ______ часов.
При необходимости эксплуатации машины сверх нормы фактическое время фиксируется в акте (справке), ежедневно подписываемом представителями Исполнителя и Заказчика, по ранее оговоренным ценам.
2.3. Расчеты сторон производятся ежемесячно на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры и оформленных первичных документов не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем, либо в течение ____ дней после оказания услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. В любое время проверить состояние и условия эксплуатации строительных машин.
3.1.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика строительным машинам может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплутационные характеристики строительных машин.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Предоставлять Заказчику в соответствии с заявкой технически исправные машины с обслуживающим персоналом.
3.2.2. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее состояние предоставленных машин, включая осуществление технического обслуживания, текущего ремонта и предоставление необходимых для эксплуатации строительных машин в целях настоящего договора принадлежностей.
3.2.3. Предоставлять Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации машин с обеспечением их нормальной и безопасной эксплуатации.
3.2.4. Обеспечить соответствие обслуживающего персонала и его квалификации требованиям обычной практики эксплуатации строительных машин данного вида.
3.2.5. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в случае выявления его несоответствия требованиям к работе, отступления от условий работы, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Получить информацию об изменении стоимости машиночаса предоставленной машины у Исполнителя.
4.1.2. Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим машины, трудовой и производственной дисциплины.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить возможность свободного доступа Исполнителя к машинам для проверки состояния и условий эксплуатации.
4.2.2. Выполнять работы строго по месту работы, указанному в заявке, и в дальнейшем не перемещать предоставленные машины за пределы указанного места работы без письменного согласия Исполнителя.
4.2.3. При необходимости перевода машины в другое место, а также на работу, не указанную в заявке, получить письменное согласие Исполнителя.
4.2.4. Предупредить Испол
нителя письменно об окончании работы выделенных машин на объекте не позднее ____ суток.
4.2.5. Назначить полномочного представителя для оформления документов и сверки объемов выполненных работ.
4.2.6. Обеспечить обслуживающий персонал безопасными и здоровыми условиями труда, соответствующими правилам производства работ и техники безопасности, при выполнении им работ. До начала работ произвести инструктаж персонала, обслуживающего машины, ознакомить с ППР Заказчика.
4.2.7. Обеспечить охрану строительных машин и пожарную безопасность на строительной площадке.
4.2.8. Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия машин при их работе в вечернее и ночное время.
4.2.9. Обеспечить персонал, обслуживающий машины, местом в душкомбинате (раздевалке) и помещением для приема пищи.
4.2.10. При наступлении происшествия с машинами, в результате которого машинам был причинен какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи или иного повреждения Заказчик немедленно (не позднее _____ часов с момента случившегося) сообщает Исполнителю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную договором, а при отсутствии указания на ответственность в договоре — в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. Исполнитель несет всю полноту ответственности за исправно-техническое состояние строительных машин.
5.4. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности, а также при работе вблизи линий электропередач и в местах с наличием подземных коммуникаций.
5.5. Заказчик несет материальную ответственность за сохранность выделенных машин, а также имеющегося при них рабочего оборудования.
5.6. При наступлении несчастного случая с персоналом, обслуживающим строительную машину, ответственность Заказчика наступает при необеспечении безопасных условий труда.
5.7. В случае гибели или повреждения строительной машины по вине Заказчика или по вине лиц, за действия которых он отвечает, Заказчик возмещает в полном объеме причинные убытки Исполнителю.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик не вправе заключать договоры в отношении строительной машины с третьими лицами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ____________________.
7.2. По истечении установленного срока договор может быть продлен по взаимному согласию сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения другой стороной условий настоящего договора.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть между ними из применения или толкования настоящего договора, путем прямых двусторонних переговоров.
8.2. В случае, если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ______________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 10-дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
8.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
8.5. При изменении юридического или почтового адреса и банковских реквизитов стороны в ___-дневный срок обязаны направить извещение другой стороне с указанием своего нового адреса и новых банковских реквизитов.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: _________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Ознакомьтесь так же:  Приказ 1233

Заказчик: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:
____________/____________ ____________/____________
М.П. М.П.

Договор оказания услуг специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных машин, механизмов и оборудования

специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных

машин, механизмов и оборудования № _____________

г. Кингисепп «_____ » ____________ 201___ г.

индустриальная компания», , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и __________________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, заключили на­стоящий Договор о нижеследующем:

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных машин, механизмов и оборудования, именуемые далее по тексту «Техника», а Заказчик принимает их и производит оплату на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Договор принимается к исполнению Исполнителем после получения факсимильной (тел./ф. 8-813-75-4-65-52) или электронной копии (e-mail: *****@***ru) надлежаще оформленной заявки Заказчика, форма которой установлена в Приложении № 2 к настоящему договору.

2.2. Исполнитель рассматривает возможность, либо невозможность предоставления Техники и уведомляет об этом Заказчика в течение 2 (двух) часов после получения Заявки.

2.3. Минимальный срок заказа техники составляет 6 (Шесть) машино-часов, если иное не согласовано сторонами, отражено в Заявке и подписано Сторонами.

2.4. Техника предоставляется с водителем (машинистом). Оплата услуг водителя, топливо и ГСМ включены в стоимость.

2.5. Техника, предоставляемая по настоящему Договору, должна использоваться Заказчиком по целевому назначению, указанному в заявке и технической документации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. В любое время проверять порядок использования Заказчиком Техники на соответствие условиям настоящего договора.

3.1.2. В случае нарушения Заказчиком оговоренных целей эксплуатации предоставленной Техники, потребовать досрочного возврата Техники с выплатой штрафа, указанного в п. 5.6. настоящего договора.

3.1.3. При осуществлении грузоперевозок оказывать экспедиторские услуги: получать товарно-материальные ценности от сторонних организаций по доверенности Заказчика, осуществлять транспортно-экспедиционное обслуживание грузов Заказчика, в том числе, действуя в интересах Заказчика, по его заявкам осуществлять работы по организации транспортировки отходов производственной деятельности Заказчика с территории, указанной в Заявке в специально отведенные места.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Предоставить Заказчику Технику в количестве и в срок, указанные в согласованной заявке, в противном случае, уведомить Заказчика путем факсимильного сообщения о невозможности предоставления Техники не менее чем за 14 часов до начала работ.

3.2.2. Поддерживать надлежащее состояние Техники, нести расходы связанные с эксплуатацией Техники на объекте, включая осуществление ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. Предоставлять Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации Техники с обеспечением ее нормальной и безопасной работы в соответствии с целями, указанными в согласованных заявках.

3.2.4. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации требованиям, предъявляемым к эксплуатации строительной техники данного вида; в том числе каждый работник должен быть аттестован и пройти проверку знаний в установленном порядке, иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие его право на осуществление подобных работ.

3.2.5. Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание. Членами экипажа являются работники Исполнителя, которые подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации Техники.

3.2.6. Обеспечить технический надзор за безопасной эксплуатацией Техники и содержать ее в технически исправном состоянии, согласно требованиям, установленными действующими нормами и правилами для каждого вида предоставленной Техники.

3.2.7. Высылать Заказчику надлежащим образом составленный и подписанный сменный рапорт на фирменном бланке Заказчика в сроки, установленные Договором. В рапорте не допускаются исправления и приписки, не заверенные Сторонами, в том числе записи в рапорт должны быть разборчивыми с проставлением подписей уполномоченных лиц и с указанием должностей, фамилий и инициалов подписавшего рапорт лица, печати (штампа) полномочного представителя Заказчика.

Ознакомьтесь так же:  Госпошлина за оспаривание сделок

3.2.8. В случае возникновения оснований для споров на объекте, не вступая в переговоры на месте, незамедлительно сообщить о характере разногласий менеджеру , указанному по тел. 8-921-907-36-36.

3.2.9. Соблюдать все необходимые меры производственной, противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего Срока действия Договора.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Отказаться от услуг Исполнителя по настоящему договору в любое время, в случае невыполнения Исполнителем условий настоящего Договора. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за оплаченные, но не оказанные услуги.

3.3.3. Заказчик вправе отказаться от дополнительных машино-смен, согласованных ранее, но не менее чем за 1 сутки до начала выполнения работ.

3.3.4. Продлить срок работы Техники, находящейся на объекте, сверх сроков указанных в заявке. При этом Заказчик гарантирует оплату дополнительных часов (указанных и подписанных в рапорте) не позднее 3 дней с момента переработки.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Предоставить Исполнителю заполненный оригинал и/или факсимильную копию заявки, оформленную в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.

3.4.2. Своевременно оплачивать платежи за услуги Техники, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. Исключить доступ к Технике третьих лиц, обеспечить сохранность Техники при нахождении ее на объекте Заказчика, в том числе и в нерабочее время, с момента ее появления на объекте до момента ее выхода с объекта.

3.4.4. Немедленно извещать Исполнителя о любом повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Технике ущерб и своевременно принимать необходимые меры по предотвращению ущерба и/или предупреждению угрозы его возникновения.

3.4.5. Не вскрывать предоставленную Технику и не производить какие-либо переделки, ремонт и изменения конструкции без письменного согласия Исполнителя и участия специалистов Исполнителя.

3.4.6. При использовании Техники для оказания услуг третьим лицам, уведомить об этом Исполнителя в Приложении №2.

3.4.7. Использовать Технику строго в целях и на объектах, оговоренных при подаче заявки, в соответствии с назначением техники, указанным в технической документации.

3.4.8. В случае невозможности оказания услуги на объекте Заказчика и по вине Заказчика, выявленной непосредственно в день оказания услуги, последний оплачивает Исполнителю сумму, равную ½ (минимальной) машино-смене заказанной техники.

3.4.9. Назначить ответственного за эксплуатацию техники на объекте с обязательным указанием его ФИО и должности в Приложении №2. Ответственный представитель Заказчика вправе давать распоряжения водителю (машинисту) по вопросам эксплуатации техники, а также заверять своей подписью с расшифровкой и/или штампом Заказчика товарно-транспортные документы, сменные рапорта и/или путевые листы с обязательным указанием фактически отработанного времени на объекте, времени начала и окончания работ. Сменный рапорт в равной степени как и Акт оказания услуг признается Сторонами документом, подтверждающим факт оказания услуги. Ксерокопия рапорта заверенного печатью Исполнителя предоставляется Заказчику по завершению работ. В случае разночтений Исполнитель обязуется предоставить для сверки оригинал рапорта в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя.

3.4.10. Предоставить Исполнителю подписанные акты выполненных работ (и приложения к ним) не позднее десяти рабочих дней с момента получения указанных актов от Исполнителя. В случае непредставления актов и отсутствия мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ со стороны Заказчика в указанный срок, обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными.

3.4.11. При использовании грузоподъемных механизмов назначить ответственного за безопасное перемещение грузов, обеспечить стропальщиками, за исключением случаев, когда стропальщики предоставляются Исполнителем по заявке Заказчика, и соблюдать правила ГГТКН и СНиП.

3.4.12. Заказчик собственными силами обеспечивает снабжение техники электроэнергией в случае ее необходимости для эксплуатации техники на объекте.

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору исчисляется в зависимости от количества машино-часов работы техники. Цена соответствующего машино-часа указана в Приложении № 1 к настоящему договору (Спецификация).

Подача Техники на объект оплачивается Заказчиком, в соответствии с почасовой стоимостью работы Техники, в зависимости от удаленности объекта Заказчика от г. Кингисепп, и указывается в Заявке (Приложение ) Исполнителем. Необходимое время работы Техники указывается Заказчиком самостоятельно в Заявке (Приложение ).

4.2. Стоимость соответствующего машино-часа указана в Приложении № 1 к настоящему договору (Спецификация).

4.3. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки при заказе Техники, ввиду чего стоимость машино-часа указанная в выставленных Заказчику счетах может отличаться от Приложения №1 настоящего Договора.

4.4. При использовании Техники менее срока, оговоренного в заявке, или простоя по вине Заказчика, оплата производится не менее чем за соответствующую машино-смену, указанную в Приложении №2. Если простой произошел по вине Исполнителя, то оплата производится за фактически отработанные машино-часы, указанные в рапорте.

4.5. Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости услуг, указанных в Прайс-Листе, предварительно уведомив об этом Заказчика за 14 календарных дней до начала действия нового Прайс-Листа.

4.6. Оплата услуг производится Заказчиком на основании счета Исполнителя. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% предоплаты не позднее, чем за 1 (Один) банковский день до начала оказания услуг.

4.6.1. При оплате услуг по фактически отработанному времени, оплата Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней от даты получения счета.

4.7. Датой завершения расчетов считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Исполнитель не несет ответственность за предоставление техники, не отвечающей целям ее использования Заказчиком, в случае, если Заказчик указал неверные сведения.

5.2. В случае нарушения сроков предоставления техники либо ее непредставления по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в виде пени в размере 5 % (пяти) процентов от стоимости неисполненного обязательства за каждый час просрочки.

5.3. За нарушение сроков внесения платы за оказание услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в виде пени в размере 5% (пяти) процентов от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.4.В случае неоплаты выставленных счетов за продление срока работы техники, Исполнитель оставляет за собой право приостановить работу техники, уведомив об этом Заказчика любым доступным способом.

5.5. Заказчик возмещает Исполнителю реальный ущерб, причиненный утратой и/или повреждением (порчей) техники, на основании двустороннего акта о недостаче/повреждении оборудования, по средним рыночным ценам, действующим на момент подписания указанного акта.

5.6. В случае нарушения Заказчиком оговоренных целей эксплуатации предоставленной техники, Исполнитель имеет право досрочного возврата техники с взысканием с Заказчика штрафа в размере стоимости целой машино-смены данной Техники, согласно Прайс-листу.

5.7. Уплата штрафа (пени, неустойки) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них настоящим договором обязательств в полном объеме.

5.8. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил безопасной эксплуатации техники и охраны труда на объекте, предусмотренных действующим законодательством.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных, непредотвратимых обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, оползни, смерчи, ураганы и т. п.), признанные в качестве таковых соответствующими органами гидрометеорологической службы; пожары, признанные соответствующими органами пожарной безопасности в качестве таковых; забастовки, военные действия, террористические акты, признанные органами государственной власти; и прочие события, не зависящие от воли сторон и непосредственно влияющие на исполнение настоящего договора. Изменение финансовой ситуации в Российской Федерации (дефолт, деноминация, девальвация и проч.) не признается обстоятельством непреодолимой силы.

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., сторона, для которой произошло наступление таких событий, должна немедленно (не позднее 1 дня) известить другую сторону. При отсутствии своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны согласились, с тем, что Договор и все приложения к данному Договору, заключенные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии последующего обмена оригиналами.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случае неисполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

8.4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

8.5. Действие настоящего договора начинается с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного взаиморасчета сторон.

8.6. Прекращение действия настоящего договора или его расторжение не освобождает Стороны от исполнения возложенных на них настоящим договором обязательств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп ул. Театральная д.1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *