Договор на электроизмерения

Договор на электроизмерения

О компании » Вопросы и ответы » Для чего нужны электроизмерения?

Нашей электролабораторией проводятся электроизмерения и испытания в силовых установках напряжением до 1000 Вольт. Нами получено Свидетельство о регистрации Электролаборатории на следующие виды электроизмерений и проверок:

Перед введением электроустановок в эксплуатацию необходимо провести следующие процедуры:

На фото изображён щит, в котором необходимо провести электроизмерения и испытания параметров электроустановки.

Для обнаружения неисправностей или несоответствий ГОСТам и другим нормативным документам (ПУЭ, ПТБ, ПТЭЭП), а также для предотвращения несчастных случаев, необходимо осуществлять профилактические контрольные электроизмерения с установленной периодичностью. Нормативными документами установлено: проверки в опасных и наружных установках, кухнях, лифтах не реже один раз в год, в остальных случаях не реже одного раза в три года.

Нашей электролабораторией осуществляются измерения и проверки по согласованным методикам (программам) и требованиям, которые утверждены в ряде рекомендованной документации и типовых методических указаний.

Специалисты нашей электролаборатории могут проводить приемо-сдаточные, профилактические (контрольные) электроизмерения и испытания на следующих объектах:

Мы работаем только после двустороннего заключения договора. Договор на электроизмерения дает гарантию на осуществление качественных и своевременных услуг на вверенном Вам объекте. Результаты проведенных испытаний и измерений оформляются соответствующими протоколами. На нашем сайте есть образцы протоколов электроизмерений, форма которых согласована с Ростехнадзором.

Сотрудниками нашей лаборатории по окончанию работ предоставляется подробный технический отчет по электроизмерениям.

Смета на электроизмерения содержит все пункты расходов на произведенные работы, вы сам можете составить приблизительную смету и узнать стоимость электроизмерений вашего объекта тут.

При необходимости Вы можете получить консультации высококвалифицированных специалистов нашей организации.

Эксплуатационные испытания жилых и не жилых построек детского лагеря «Радуга»

Для проведения эксплуатационных испытаний жилых и не жилых зданий используется электролаборатория . узнать больше.

Проверка заземления розеток

Многие слышали про то, что обычные бытовые розетки должны быть заземлены, некоторые даже знают, для . узнать больше.

Есть вопросы?
Мы ответим!

Только в
10%
позвоните нам
для получения скидки

Обрыв воздушных высоковольтных линий электропередач

Не редки случаи, когда в результате природных стихийных бедствий происходит обрыв высоковольтных . узнать больше.

Капитальный ремонт Адыгейской ЛЭП, Кубаньэнерго будет проводить с заменой грозозащитного троса

Кубаньэнерго планирует провести капитальный ремонт с заменой отдельных элементов ЛЭП мощностью в . узнать больше.

© ООО «Элкомэлектро» — Электролаборатория для вас : 8-495-723-00-95
город Москва, улица Озёрная, дом 46/2, офис 403

Договор на электроизмерения

Важная
информация

Способы заказа услуг:

Договор на электроизмерения

Услуги лаборатории предполагают договор на производство работ. Договор на электроизмерения должен подписываться уполномоченным представителем исполнителя. Договор с лабораторией должен включать аттестат Ростехнадзора на производство данного вида работ. Стоимость договора на замеры должна определяться по смете. Аванс на работы должен быть не более тридцати процентов от общей стоимости, так как материалы для проведения замеров не приобретаются и затрат до начала работ нет. Смета позволяет контролировать объем производимых работ. Сроки проведения электроизмерений желательно указывать в числах по календарю. Для соблюдения сроков производства работ заказчику необходимо соблюдать свои обязанности и обеспечивать подрядчику своевременный доступ к электроустановке. Также надо учитывать, что ряд работ производится с отключением напряжения. На многих объектах такие условия можно создать лишь в вечернее время и в выходные дни. Договор на проведение испытаний должен сразу учитывать дополнительные затраты на работы в неурочное время, чтобы потом эти затраты не стали сюрпризом для заказчика. Договор на испытание электрооборудования должен подробно описывать порядок сдачи-приемки работ. Работы считается принятой, если заказчик после получения технического отчета об испытаниях не выдвинул к нему письменных претензий в течении нескольких дней. Образец договора на проведение испытаний вы можете скачать на нашем сайте.

© Все материалы защищены законом РФ об авторских правах и ГК РФ. Запрещено полное копирование без разрешения администрации ресурса. Разрешено частичное копирование с прямой ссылкой на первоисточник. Автор статьи: коллектив инженеров ОАО «Энергетик ЛТД»

Отвечаем на любые вопросы

С 9:30 до 17:30 (пн.-пт.)
Телефон для консультаций: (495) 638-50-01/02
Наш офис:
117513, Ленинский проспект 121/1 корпус 2

Электролаборатория нам сделала электроизмерения, а заказчик требует договор с ней. Правомерны ли требования заказчика?

Андрей
Доброго времени суток! Мы в прошлом году сделали электромонтаж, электролаборатория нам сделала измерения, сейчас заказчик требует договор с электролабораторией. Его нет и сделать уже не можем. Правомерно ли требование такого договора или достаточно технического отчёта, то есть протоколов? Заранее благодарен.

Ответ:
Заказчик не имеет право требовать от Вас договора с электролабораторией. Вы вправе отказать заказчику в его «хотелках», так как этот договор может составлять Вашу коммерческую тайну, которую Вы имеете право не открывать никому, кроме налоговых и судебных органов. Если Вы передали Заказчику технический отчёт, то больше ничего не требуется предоставлять.

Заказчик, скорее всего, хочет получить координаты электролаборатории, чтобы напрямую заключить с ними договор на проведение электроизмерений, миную посредников.

Оставить Комментарий

Новое на форуме

Последние Статьи

Необычный вид вагонки — чем интересна имитация бруса

Дома из натурального бруса сегодня в тренде, правда строительство такого жилища не каждому по карману. Но есть оригинальное, практичное, а главное – недорогое решение этой проблемы. Дом можно обшить имитацией бруса, и он будет выглядеть точно так же, как и постройка из массивных брусчатых элементов. Если у вас уже есть частный дом, при помощи обшивки […]

Как купить декоративный молдинг: несколько советов по выбору

В большинстве современных направлений дизайна интерьера практически незаменимым элементом стали молдинги. Этот элемент декора представлен в различных формах, может быть изготовлен из разных материалов и выполняет сразу несколько важных функций. В нашей статье предлагается общее описание данного декора, а также перечислены его основные виды и отмечены особенности применения молдингов. Что такое молдинг: общее описание декоративного […]

Пылесос VC5100K — инновационная модель от корейского бренда Samsung

Сложно представить любое жилище без такого удобного и универсального помощника как пылесос, ведь именно этот гаджет непосредственно отвечает за уборку квартиры или дома. Сегодня Вашему вниманию представлена топовая модель пылесоса от известного корейского бренда Samsung — VC5100K. Найти данную модель и купить фильтр для пылесоса можно непосредственно по ссылке. Материалы и дизайн устройства Первое на […]

Как выбрать настольную лампу для офиса

Обратите внимание, как в последнее время изменился дизайн настольных светильников для организации рабочего освещения. Моделей с традиционными плафонами в виде усеченного конуса становится все меньше. Это связано с тем, что не менее традиционные лампы накаливания уступают место светодиодам. Современная светодиодная настольная лампа конструктивно несколько отличается от классических аналогов. Вместо одной лампочки под «колпаком» производители используют […]

Светодиодное освещение и его применение

LED освещение стремительно набирает популярность и покупатели давно предпочитают эти источники света классическим лампам накаливания. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, светодиодные светильники в перспективе представляют очень выгодную покупку. Светодиодное освещение оправдывает себя по множеству параметров, среди которых: длительный срок службы диодных светильников, который может достигать более 150000 часов работы. При этом, даже со временем световой […]

Щитки для счетчиков: виды и классификации

Сложно представить себе современную электросеть без таких элементов, как электросчетчик и автоматические выключатели. Установка этих важных составляющих производится в специальных распределительных щитах. Нередко такие щиты установлены в подъездах многоквартирных домов, однако, достаточно часто их устанавливают автономно в квартирах, а также частных домах. Ассортимент рынка сегодня чрезвычайно многообразен, и все, что необходимо владельцу квартиры или ома […]

Договор подряда на проведение электроизмерений

Д О Г О В О P № ЭИ – ИЭ (10/13)

подряда на проведение электроизмерений.

г. Туапсе «____» _____________2013г.

Открытое акционерное общество «Черномортранснефть», в лице ____________ перевалочной нефтебазы «Заречье» ____________________________________, действующего на основании доверенности № _______ от __________, именуемого в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и

Ознакомьтесь так же:  Дарственная оспаривается ли в суде

______________________________________, в лице __________________________, действующего на основании ___________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по Электроизмерению и испытанию электроустановок ПНБ «Заречье», при этом устранять дефекты, не требующие материальных затрат, выявлять дефекты, требующие устранения при обслуживании.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по электроизмерению и испытанию электроустановок объекта, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, собственными силами в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием.

1.3.Подрядчик обязуется выполнить все работы в порядке, установленном настоящим Договором, действующим законодательством.

Статья 2. Стоимость работ по Договору

2.1.Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, определяется договорной ценой и составляет:

Всего с учетом НДС 18%: ______________

2. Договорная цена, которая учитывает все затраты Подрядчика.

2.3.Договорная цена включает все налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи и выплаты, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.4.Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ — апрель 2013 года.

3.2.В случае, когда в ходе осуществления Договора возникнет необходимость внесения изменений в сроки производства работ, эти изменения должны совершаться по согласию обеих Сторон и оформляться дополнительным соглашением.

Статья 4. Порядок, условия расчетов и платежей

4.1.Расчет Заказчика с Подрядчиком производится согласно актов выполненных работ и затрат по форме КС-2, оформленных подписями обеих сторон, а также счетов-фактур выставляемых Подрядчиком.

4.2.Оплата за выполненные работы производится в пределах договорной цены за фактически выполненный объем работ.

4.3.Акт выполненных работ составляется Подрядчиком и передается для рассмотрения и подписания Заказчику до 2 числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик в срок до 5 числа передает подписанный акт формы КС-2 Подрядчику с проверенными объемами.

4.4.Заказчик производит оплату на основании офоpмленых актов выполненных работ платежным поручением в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента оформления акта.

4.5.Право собственности на предусмотренные Договором работы возникнет у Заказчика с момента приемки работ и подписания актов выполненных работ.

Статья 5. Обязанности Заказчика

5.1.Контролирует соответствие работ по проведению электроизмерений и испытаний электроустановок по Регламентам Заказчика.

5.2.Обеспечивает пропуск на территорию проведения работ работников, механизмы и транспорт Подрядчика, по письменной заявке Подрядчика.

5.3.Назначает ответственных представителей Заказчика для контроля проведения pабот.

5.4.Обеспечивает приемку pабот, pешение возникающих вопpосов, вызванных pазличными обстоятельствами.

Статья 6. Обязанности Подрядчика

6.1.Обеспечивает разработку документации в соответствии с внутренними регламентами Заказчика.

6.2.Обеспечивает выполнение работ в сроки в соответствии с п. 3.1 настоящего договора.

6.3.Работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

6.4.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.5.Осуществляет природоохранные мероприятия, обеспечивает чистоту на объекте и прилегающей теppитоpии.

6.6.Обеспечивает безопасное производство работ. При выполнении работ, использовании автотранспорта, техники, Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу Заказчика или третьему лицу.

6.7.Пpи выполнении работ, обеспечивает качество и соответствие нормативной документации требованиям Правил ПЭЭП, утвержденных приказом №6 от 01.01.2001г. Министерством Энергетики от регламентных работ могут осуществляться только с согласия Заказчика.

6.8.Подрядчик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих выполнений работ (оказания услуг) по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

6.9.При заключении договора Подрядчик предоставляет Заказчику информацию по форме приложения №1 к настоящему договору о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию.

Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме приложения №1 к настоящему контракту не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего договора.

Если какие-либо поля формы приложения 31 к настоящему договору (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору. А если это невозможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.

Подрядчик согласен на раскрытие Заказчику предоставленной Подрядчиком информации по форме приложения 31 к настоящему договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органом. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения №1 к настоящему договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом. Подрядчиком будут получены.

Условия, изложенные в подпункте 6.9., являются существенными.

Статья 7. Дополнения и изменения в объемах работ

7.1.Заказчик может внести изменения в части объемов и хаpактеpа выполняемых pабот. Изменения работ принимаются Подрядчиком к выполнению только в тех случаях, когда эти изменения, а также, вопросы их оплаты согласованы сторонами.

7.2.Подрядчик принимает к исполнению изменения только в том случае, когда он в состоянии их выполнить.

7.3.Данные изменения могут быть внесены доверенным лицом Заказчика и письменным уведомлением, подписанным двумя сторонами

7.4.Данные изменения не должны привести к увеличению стоимости договора или продолжительности его выполнения.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1.Подрядчик компенсирует в полном объеме ущерб Заказчику и его представителям по всем претензиям по правовым и финансовым обязательствам, которые могут возникнуть по вине Подрядчика в процессе выполнения любых Работ по настоящему Договору.

8.2.В случае неисполнении или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.В случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по сдаче результатов работ в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % договорной цены невыполненной суммы задания за каждый день просрочки, до погашения отставания. Договорная цена до погашения отставания и завершения работ по Договору не корректируется.

8.4.За некачественное выполнение работ Подрядчик обязан уплатить штраф Заказчику в размере 5 % от суммы Договора. Подрядчик также возмещает Заказчику убытки в части непокрытой штрафом, а так же устраняет все недостатки за свой счет.

8.5.Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

8.6.Предъявление Сторонами штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков, или иного ущерба по настоящему Договору, производится письменно, путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении.

8.7.В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих выполненных работ (оказания услуг), указанных в п.1.1. настоящего договора, Заказчик вправе предъявить от Подрядчика требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих выполнений работ (оказания услуг)за каждый день просрочки.

8.8.В случая нарушения сроков предоставления информации, указанной в пункте 6.9 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

Статья 9. Арбитраж

9.1.Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 дней.

9.2.Неурегулированные в претензионном порядке споры разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.

Статья 10. Гарантии качества по сданным работам

10.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

10.2.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается — 12 месяцев с даты, подписания Сторонами акта выполненных работ.

10.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Ознакомьтесь так же:  Лицензия для песочницы

10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, с последующим возмещением затрат на экспертизу за счет виновной стороны.

Статья 11. Конфиденциальность

11.1. Каждая из сторон подтверждает, информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

11.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течении всего срока действия данного Договора, так и после его прекращения в течении последующих 2 (двух) лет.

11.3. Конфиденциальная информация не должна разглашаться, использоваться Сторонами и их работниками в собственных целях, передаваться третьим лицам, иначе как по запросу правоохранительных органов, суда в случаях прямо предусмотренных действующих законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны несут ответственность за действия всех работников, привлеченных ими для оказания услуг по настоящему Договору, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.

11.5. Передача конфиденциальной корреспонденции на бумажных и машинных носителях (дисках, компакт-дисках и т. п. носителях) осуществляется любым из следующих способов:

— Пересылка заказной почтой в порядке, установленном Сторонами;

— Через курьеров Сторон.

Статья 11. Прочие условия

11.1.Если в ходе исполнения Договора возникает необходимость изменения отдельных его статей, то эти изменения должны быть оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, которое с момента подписания становится неотъемлемой его частью.

11.2.В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления документов, указанных в пунктах 6.8 и 6.9 настоящего договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Настоящий договор будет считаться расторгнутым от даты направления Подрядчику письменного уведомления о расторжении настоящего договора (по факсу, электронной почтой и т. д.).

11.3.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.4.После подписания Договора все предварительные соглашения, договоренности и переписка между сторонами, относящимся к данному Договору, теряют силу и считаются недействительными.

11.5.Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Заказчика с отнесением всех расходов на Подрядчика в случаях:

— неудовлетворительного качества производимых работ, право оценки качества исполнения работ принадлежит Заказчику, который обязан составить соответствующий акт с участием представителя технического надзора;

— в случае, если работы производятся Подрядчиком по его вине с нарушением сроков выполнения работ (задержкой или простоем без уважительных причин более чем на 1 (одну) неделю);

— определенных законодательством РФ;

11.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения работ. Подтверждение форс-мажорных обстоятельств является справка из соответствующей Торгово-промышленной палаты.

11.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, один экземпляр для Заказчика и один – для Подрядчика.

11.8.Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

_____________________ _____________________ _____________________

Плательщиком по настоящему Договору является ,

Заказчиком по настоящему Договору является структурное подразделение – ПНБ «Заречье

Статья 12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

энергоэффективное освещение

Электролаборатория и электроизмерения до и свыше 1000В

Услуги электролаборатории: проведение электроизмерений и испытаний

Группа компаний «Световые и Электрические Технологии» предлагает услуги электролаборатории предприятиям промышленного сектора, сферы ЖКХ и т.д. с целью проведения испытаний и необходимых измерений в электросети отдельного сооружения или помещения. Профессиональный сервис нашей фирмы поможет выявить дефекты, которые часто возникают в ходе электромонтажных работ, или возникшие по причине состарившейся изоляции, высокого уровня износа элементов электрооборудования.

Монтаж электросетей – это ответственный и трудоемкий процесс, качество которого напрямую зависит от квалификации персонала, от опыта и владения технологией, соблюдения норм проектной документации. К сожалению, многие заказчики и теперь несерьезно относятся к выполнению электромонтажных работ, проводя их в спешке, или доверяя установку непроверенным фирмам. По этим и другим причинам по окончанию монтажных мероприятий возникает масса недостатков, например, обнаруживаются ненадежные контакты, дефекты изоляции. Иногда приходится сталкиваться с наличием в системе электрощитов, собранных с нарушением нормативных требований. Последствия такой работы могут быть весьма плачевными – это рано или поздно приводит к нагреву контактов, к скачкам напряжения, к ударам электротоком при соприкосновении с наземными частями электрооборудования и прочее. В итоге имеем воспламенения, пожары, электротравмы, полученные персоналом.

При обнаружении даже несущественного подозрения на наличие неполадок советуем провести испытания для выявления дефектов и их своевременного устранения. Электролаборатория нашей компании, оснащенная современными высокоточными измерительными приборами, прошла необходимые проверки в контролирующих инстанциях, зарегистрирована в соответствующем реестре и допущена к проведению испытаний электрических сетей, работающих под напряжением до 1000 В и более 1кВ. Сразу после поступления заявки выполним любые виды испытаний, от приемо-сдаточных, до периодических, позволяющих контролировать качество электропроводки во время эксплуатации. Услуга включает в себя:

  • Прием заявки: обратиться к нам можно по телефону или путем отправки запроса на электронную почту;
  • Оформление договора, включая согласование сроков и стоимости;
  • Выезд бригады на объект и непосредственное проведение электротехнических измерений;
  • Оформление отчета;
  • Перечисление оплаты.

Цена услуг электролаборатории зависит от количества электроточек и сложности лабораторных исследований.

РасчИТАТЬ СТОИМОСТЬ Измерений Услуги включают в себя весь спектр работ по реализации
проектов освещения:

Электроизмерительная лаборатория

ООО «ЭНЕРГОЛЮКС» предлагает свои услуги по проведению электроизмерительных работ. Наши специалисты имеют допуск по группе безопасности не ниже IV и могут проводить работы с повышенным напряжением. Также мы составляем всю отчётную документацию согласно нормативам, установленным законодательством РФ. Мы предлагаем осуществление различных электроизмерений на высоком уровне качества за доступные деньги.

Электроизмерения проводятся нашими сотрудниками в строгом соответствии с нормативными актами, ПТЭЭЭП, ГОСТ и ПУЭ (Правилами Устройства Электроустановок). Все отчётные документы, которые мы составляем, подготавливаются согласно нормативам и стандартам, рекомендованным государством.

  • Проведение измерения сопротивления изоляционных материалов проводов, кабелей, аппаратов и обмоток.
  • Проверка схем электрических соединений.
  • Проверка цепи «фаза – ноль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока;
  • Испытания электроустановок.
  • Проверка выключателей, управляемых дифференциальным током.
  • Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В.
  • Проверка цепи между заземлёнными установками и их элементами.

Измерительная лаборатория ООО «ЭНЕРГОЛЮКС»

ООО «ЭНЕРГОЛЮКС» имеет собственную электролабораторию, которая позволяет проводить различные электроизмерения и испытания с высокой точностью. У нас имеются все необходимые приборы, работоспособность которых всегда тщательно контролируется.

Наша лаборатория оснащена таким оборудованием, как Сатурн-М1, АКИП, SEW, Center, БАММ). Всё оборудование занесено в Госреестр РФ и обязательно проходит проверку в ФГУП ВНИИМС и ФГУ Ростест-Москва.

Вот почему мы можем проводить наиболее точные и качественные электроизмерения и предоставлять отчётную документацию в соответствии со всеми нормативами и требованиями, установленными государственным законодательством. Наши специалисты осуществляют выезд на те или иные объекты для проведения любых электроизмерительных работ, включающих как профилактические, так и приемо-сдаточные испытания работоспособности электросети.

Мы проводим электроизмерения как в жилых и административных зданиях, так и в производственных помещениях. Особую важность имеют измерительные работы для крупных промышленных предприятий, заправочных станций и других объектов, которые требуют повышенного внимания к соблюдению пожарной безопасности.

Правила проведения электроизмерений

Испытания электроустановок требуется проводить в следующих случаях:

  • после завершения монтажных работ системы энергоснабжения;
  • после реконструкции или ремонта системы;
  • испытания в профилактических целях.

Испытания электроустановок в профилактических целях необходимо проводить время от времени, чтобы проверить соответствие состояния электросети проектной документации и существующим техническим нормам. От состояния и работоспособности системы энергоснабжения во многом зависит пожарная безопасность объекта. Любые неисправности и дефекты системы электроснабжения могут привести к поломке дорогостоящего оборудования или стать причиной несчастного случая.

Ознакомьтесь так же:  Пособие на детей до 16 лет в саратовской области

Приемо-сдаточные испытания осуществляются после окончания монтажных работ или при введении в эксплуатацию нового оборудования. После завершения испытаний составляется специальный комплект протоколов, который отправляется в Госпожнадзор.

Технический отчёт о проведении испытаний

После завершения электроизмерений составляется Технический отчёт, в котором отображаются результаты проведённых испытаний. В случае обнаружения дефектов или неисправностей электросети, нарушений нормативов и стандартов и других недостатков системы электроснабжения необходимо указать это в отчёте. Также в документации отображаются предложенные специалистами меры по устранению недостатков работы системы, которые рекомендуются на основании существующей схемы и техническими требованиями нормативных документов.

Технический отчёт установленного образца включает в себя следующие документы:

  • программа испытаний
  • пояснительная записка
  • протокол визуального осмотра (проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации);
  • протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки;
  • протокол замера сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;
  • протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль»с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;
  • протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В;
  • протокол проверки и испытаний автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО);
  • протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств;
  • ведомость дефектов;
  • заключение.

При наличии неисправностей или дефектов в процессе испытаний наши специалисты прилагают к отчётной документации ведомость дефектов. Она включает в себя описание всех недостатков работы электросети и указание на необходимые мероприятия, которые требуется провести для устранения обнаруженных дефектов.

В случае несоответствия комплектации электросети проектной документации прилагается комплект дополнительных чертежей и схем электроустановки, которые необходимо реализовать на практике, чтобы дополнить систему энергоснабжения согласно техническим нормам.

Быстрые и качественные электроизмерения — ООО «ЭНЕРГОЛЮКС»

Наши специалисты всегда готовы выполнить все виды измерительных работ на самом современном и надёжном оборудовании. Мы регулярно осуществляем проверку работоспособности оборудования. У нас работают только высококвалифицированные специалисты, которые имеют большой опыт работы и обладают допуском по группе безопасности для проведения работ с высоким напряжением. Все отчётные документы мы составляем в строгом соответствии с государственными стандартами. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в качественном и эффективном результате.

Дополнительная информация:

Электроизмерения

Если вам нужно произвести электроизмерения вашей электроустановки (электрической сети и оборудования), находящейся в Москве, Санкт-Петербурге, или другом городе России, Вы можете воспользоваться услугами нашей электролаборатории «Гефест».

На современном высокоточном оборудовании нами выполняются все виды электроизмерений. На все услуги электролаборатории, имеются аттестаты компетентности. А гарантией исправности оборудования служит грамотно составленный технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования.

Почему заказать электроизмерения выгодно у нас

• Мы обеспечиваем высочайшую точность измерений благодаря использованию современного оборудования.

• Проводим реальные измерения, а не только на бумаге.

• Бесплатный выезд специалиста на объект.

• Возможность заключения договора на месте.

• Цены на измерения одни из самых выгодных.

+7 (499) 703-47-65 Звоните!

Если вы хотите проверить, насколько параметры вашей электроустановки соответствуют проектной документации, а также провести профилактические измерения или определить и ликвидировать причину частого срабатывания предохранительных устройств, услуги нашей лаборатории безусловно удовлетворят ваши потребности. Также при проведении испытаний определяется, отвечают ли свойства оборудования Правилам устройства электроустановок, что позволяет предотвратить несчастные случаи и пожароопасные ситуации. Кроме того, электросети проверяются на соответствие требованиям других нормативных актов, например, ПТЭЭП.

По результатам проверки наши специалисты оформляют технический отчет по всем проводимым электроизмерениям нашей электролабораторией, в который включаются протоколы по всем видам испытаний.

Ознакомьтесь с нашими документами

Виды и периодичность электроизмерений

Если оборудование работает в штатном режиме, испытания его состояния проводятся периодически, чтобы вовремя предотвратить возможные аварии, вызванные износом электросетей. Частота измерений зависит от вида электроустановки и нагрузки на нее. При проведении проверки устанавливается срок следующих испытаний, который зависит от текущего состояния оборудования.

Если возникают сомнения в исправности электроустановки, например, если участились срабатывания предохранительных устройств без видимых причин, проводятся контрольные испытания в целях профилактики аварийности. Такая проверка осуществляется по инициативе владельца оборудования, и она часто предотвращает более серьезные затраты. Даже если неисправность электропроводки не вызовет возгорания, скачки напряжения, возникающие из-за дефектов оборудования, могут спровоцировать поломку принимающих устройств.

Из чего состоит технический отчет по электроизмерениям

В отчет включаются:

  1. Титульный лист, в котором перечислены реквизиты лаборатории и заказчика (включая адрес), а также в техническом отчете передвижной электролаборатории указывается дата проведения измерений;
  2. Свидетельство о регистрации лаборатории (копия);
  3. Аттестат компетентности лаборатории на каждый вид испытаний (копия);
  4. Описание способов и хода испытаний, оформленное в виде пояснительной записки;
  5. Протоколы проведения различных видов испытаний;
  6. Заключение;

При проведении испытаний составляется семь заверенных печатью электролаборатории протоколов:

1. Протокол визуального соответствия оборудования требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, а также проекту.
2. Протокол подтверждения наличия непрерывной заземляющей электроцепи между составными частями электроустановки.
3. Протокол проверки изоляции.
4. Протокол проверки работы защитных проводников и цепи «фаза-ноль».
5. Протокол соблюдения условий автоматического обесточивания оборудования.
6. Протокол испытаний устройств защитного отключения.
7. Протокол проверки заземляющих устройств и их сопротивления.

Рассмотрим порядок проведения электроиспытаний, необходимых для составления этих протоколов. Поскольку визуальный осмотр производится без использования оборудования, нет нужды подробно на нем останавливаться, перейдем сразу к проверкам, требующим наличия специальных измеряющих устройств.

1. Проверка непрерывной цепи между установкой и заземлёнными элементами

При проведении проверки измеряется напряжение на кожухах работающего оборудования, которое в идеале должно отсутствовать в целях избегания травматизма. Также определяется, все ли элементы оборудования имеют выход на заземлитель, проверяется работа проводников, отвечающих за выравнивание потенциалов.

Измеряется сопротивление выбранного участка цепи заземления (не более 0,05 Ом). При этом допускается превышение фактического сопротивления над расчётным не более чем в 1,2 раза.

К элементам цепи заземления относят не только специальные проводники, но и металлические оболочки проводов, и электротехнические трубы.

2. Измерение сопротивления элементов изоляции

При проведениях испытаний замеряется сопротивление жил кабельной линии и изоляции проводов. Также проверяется разница сопротивлений между изоляционным контуром и элементами цепи заземления. Главами 1, 8 ПУЭ определено, что при испытаниях оборудования с нейтралью, присоединенной непосредственно к заземляющему устройству, используется напряжение величиной до 1000 В.

Определить, сработает ли автоматическое отключение оборудования при коротком замыкании, можно, проверив параметры петли «фаза-ноль».

Для этого на участок цепи подается ток, возможный при наличии короткого замыкания (он рассчитывается путем деления расчетного напряжения сети на полное измерение сопротивления петли «фаза-ноль»), который должен вызвать срабатывание защитных механизмов сети. При этом испытание считается пройденным, если аппаратура отключается до момента подачи максимального тока.

5. Проверка автоматического отключения оборудования

В целях безопасности оборудование, на которое подается избыточное или недостаточное напряжение, должно отключаться автоматически. Это предохраняет его от перегорания и позволяет минимизировать ущерб, причиняемый перегрузками сети, короткими замыканиями и иными неприятными явлениями. Скачки напряжения могут вызываться также атмосферными явлениями, физическим повреждением сетей, но всё это не должно вести к выходу оборудования из строя. Значения напряжения, при котором срабатывают автоматические отключающие устройства, определяются стандартами ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 50345-99.

Предохранители, разрывающие цепь при достижении недопустимых значений напряжения, могут быть тепловыми, электромагнитными и электронными. Первые предохранители срабатывают тем быстрее, чем выше значение величины тока, у других видов расцепителей такой зависимости нет.

6. Проверка устройств защитного отключения

Эти устройства созданы, чтобы защищать работников от воздействия высокого напряжения при отсутствии непосредственного контакта с сетью. Они реагируют не на повышение напряжения, а на дифференциальный ток, или ток утечки, возникающий на корпусах электроприборов и иных токопроводящих частях оборудования, не присоединенных непосредственно к сети.

Для проверки УЗО на соответствующую часть оборудования (металлические ножки приборов, стойки шкафов и др.), с которой в обычных условиях контактируют люди, подается искусственный ток предельного допустимого напряжения, установленного нормативно-технической документацией. При срабатывании УЗО испытание считается пройденным.

Компания «Гефест» готова оказать Вам качественные услуги электролаборатории по выгодным ценам во всех городах России.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *